Contrato de obras Mellora da capa de rodadura no núcleo de Caamaño. POS+ADIC 2/2025
Adjudicada· 10 ago 2026
Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)
- Presupuesto sin IVA
- 44 mil €
- 53 mil € con IVA
- Valor estimado
- 44 mil €
- con prórrogas
Último dato de la fuente: 25 sept 2026
Condiciones de la licitación
- Procedimiento
Obras · Abierto simplificado
Duración: 6 meses
- Requisitos de acceso
Solo requisitos generales (capacidad, no prohibición)
- Garantías
Definitiva: 0 % del importe de adjudicación
- Lotes
Contrato único, sin lotes
- Criterios
40 % precio · 60 % otros automáticos
- Dónde se presenta
PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
Documentos (7)
Acceso libre y gratuito
PCAP
Requisitos, solvencia, criterios y garantías
PPT
Qué hay que hacer y cómo
Otros
Memoria, informes y anexos
Objeto del contrato
- Sector
- Construcción
- CPV
- 45000000Trabajos de construcción45233221Trabajos de pintura de la superficie de la calzada45233252Trabajos de pavimentación de calles
- Lugar de ejecución
- Porto do Son, A Coruña, Galicia
- Características
- Sin variantes
Criterios de adjudicación3
3 criterios · 40 % precio, 60 % otros automáticos
Criterios de adjudicación3
3 criterios · 40 % precio, 60 % otros automáticos
Criterios de evaluación
Lotes y adjudicaciones
Boiro, Galicia
43.793,80 €
Contrato (sin IVA)
con IVA: 52.990,50 €
Adj. 10 ago 2026 · Form. 11 ago 2026 · Inicio 11 ago 2026
1 oferta (1 PYME)
Requisitos de participación1
1 requisito
Requisitos de participación1
1 requisito
Requisitos generales
Parecidas abiertas ahora
Tramitación y cambios
Ejecución · sin actualizaciones
Tramitación y cambios
Ejecución · sin actualizaciones
Fases
- Publicada 1 jun 2026
- Evaluación
- Requerimiento pendiente
- Ejecución
Publicaciones
- 1 jun 2026Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante
Órgano de contratación
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son
91 licitaciones en Licto
Adjudicaciones anteriores en este sector
Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45
| Publicada | Contrato | Adjudicataria | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ago 2026 | Contrato de obras Saneamiento en los lugares de Agrelo y Outeiro. Parroquia de Noal POS+2026 | Excavaciones Dario SL | 65 mil € | 5,5 % | 3 |
| 11 ago 2026 | Contrato de obras Reparación de camiños rurais no lugar de O Loreto Parroquia de Prado. Plan camiños rurais 2026-2027 | Excavaciones Agra Castro SL | 45 mil € | 3,9 % | 2 |
| 7 jul 2026 | Contrato de obras Reposición de servizos e pavimentos en Freixedo, Goiáns POS+ADIC 4/2025 2ªfase | Construccións Fermín Simal SL | 47 mil € | 4,4 % | 2 |
| 28 may 2026 | Contrato de obras Mellora da capa de rodadura no núcleo de Cabanela. Parroquia de Noal. POS+ADIC 2/2025 | Nemesio Ordoñez SA | 103 mil € | 0 % | 1 |
| 30 abr 2026 | Contrato de obras Mellora da capa de rodadura no núcleo de Carballosa. Parroquia de San Pedro de Muro. POS+ADIC 2/2025 | Nemesio Ordoñez SA | 77 mil € | 0 % | 1 |
- Contrato de obras Saneamiento en los lugares de Agrelo y Outeiro. Parroquia de Noal POS+2026Excavaciones Dario SL
Importe 65 mil € · Baja 5,5 % · Ofertas 3
11 ago 2026
- Contrato de obras Reparación de camiños rurais no lugar de O Loreto Parroquia de Prado. Plan camiños rurais 2026-2027Excavaciones Agra Castro SL
Importe 45 mil € · Baja 3,9 % · Ofertas 2
11 ago 2026
- Contrato de obras Reposición de servizos e pavimentos en Freixedo, Goiáns POS+ADIC 4/2025 2ªfaseConstruccións Fermín Simal SL
Importe 47 mil € · Baja 4,4 % · Ofertas 2
7 jul 2026
- Contrato de obras Mellora da capa de rodadura no núcleo de Cabanela. Parroquia de Noal. POS+ADIC 2/2025Nemesio Ordoñez SA
Importe 103 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
28 may 2026
- Contrato de obras Mellora da capa de rodadura no núcleo de Carballosa. Parroquia de San Pedro de Muro. POS+ADIC 2/2025Nemesio Ordoñez SA
Importe 77 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
30 abr 2026
Con una cuenta gratuita
- Sigue a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son: te avisamos cuando publique una licitación.
- Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
- Perfil de compra de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son y quién gana en tu sector.
Este contrato en su contexto
- expedientes del organismo
- 91
- presupuesto típico del organismo
- 74 mil €
- mediana de 89 licitaciones, sin contratos menores
- baja de adjudicación
- 0,1 %
- bajo el presupuesto de licitación
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son acumula 91 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 89 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 73.920,00 €. Esta convocatoria, con 43.826,67 €, queda por debajo de esa cifra. Se adjudicó por 43.793,80 €, un 0,1 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos expedientes ha publicado Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son?
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son acumula 91 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son?
El presupuesto de licitación es de 43.826,67 €. La mediana de 89 licitaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 73.920,00 €.
¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son?
El importe de adjudicación fue de 43.793,80 €, un 0,1 % por debajo del presupuesto de licitación.
Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)
Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.
Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.
Último dato de la fuente: 25 sept 2026 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 10:01 h