Mejora de Caminos Municipales 2023 y 2024

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia

Adjudicada· 8 sept 2023

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Adjudicataria

Consanor SL

PYMEMaside, Galicia

65 mil €

7,3 % bajo el presupuesto

4 ofertas · media del sector 4,4

Presupuesto sin IVA: 70 mil €; 85 mil € con IVA
Valor estimado: 70 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP Documentos (14)

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

1501/2023

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Obras · Abierto
Tramitación urgenteplazos reducidos
Duración: 1 mes
Requisitos de acceso: Solvencia económica: según PCAP
Solvencia técnica: experiencia en trabajos similares
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: 55 % precio · 45 % otros automáticos
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (14)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

PCAPPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

PPTTPDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros (12)

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45233120Trabajos de construcción de carreteras
Lugar de ejecución: Xinzo de Limia, Ourense, Galicia
Características: Fondos UESin variantes

Criterios de adjudicación4

4 criterios · 55 % precio, 45 % otros automáticos

AutomáticoPrecio55%

AutomáticoMejora 1 triple riego25%

AutomáticoMejora 2 refuerzos cruces15%

AutomáticoAmpliación del plazo de garantía5%

Lotes y adjudicaciones

Consanor SL

PYMEMaside, Galicia

65.211,57 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 78.906,00 €

Adj. 8 sept 2023 · Form. 19 sept 2023

4 ofertas (4 PYME) · 59.690,00 € – 65.289,26 €

Requisitos de participación8

8 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSin incompatibilidadesSeguridad SocialObligaciones tributariasNo haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

Según pliegos

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

según pliegos

Parecidas abiertas ahora

Obra de Instalación de los Sistemas de cloración y corrección de Ph del agua fría de consumo humano (Afch) en los centros de Ibermutua de Valencia, Alicante Y Sevilla.

Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274

ConstrucciónEspaña

cierra26 octmañana

37 mil €sin IVA

Actuaciones sobre la estructura de la estación marítima del Puerto de S.S de La Gomera

Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

ConstrucciónEspaña

cierra26 octmañana

315 mil €sin IVA

Mellora de Camiños Rurais no Concello de O Irixo, - Camiños de Acceso aos Núcleos de Marnotes Nogueiroa e Prexigueiro (Plan de Mellora de Camiños 2026-2027)

Alcaldía del Ayuntamiento de O Irixo

ConstrucciónO Irixo, Ourense, GaliciaGalego

cierra27 octen 2 días

58 mil €sin IVA

Ver todas

Tramitación y cambios

Ejecución · 1 actualización del anuncio o los pliegos

Fases

Publicada 7 ago 2023
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación 8 sept 2023
Ejecución

Publicaciones

21 sept 2023Formalización del contratoPerfil del ContratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
8 sept 2023AdjudicaciónPerfil del ContratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
8 ago 2023Anuncio y pliegos actualizadosPerfil del Contratante
7 ago 2023Anuncio y pliegos publicadosPerfil del Contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia

Administración localXinzo de Limia, Galicia

113 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
16 sept 2026	Obras incluidas en el Proyecto Técnico para vestuarios en el Campo de Fútbol Carrera	Construcciones Emi-Álvarez SL	134 mil €	5,3 %	3
24 ago 2026	Contrato de obras incluidas en Proyecto de adecuación de la plaza de abastos	Insis Global 2008 SL	130 mil €	16,4 %	3
29 jun 2026	Obras incluidas en el proyecto Plan Camiña 2026-2027	Explotacions Medioambientais SLU	57 mil €	9,9 %	4
19 may 2026	Obras incluidas en el Proyecto de Pavimentación de las calles Avenida de Portugal, Alexandre Bóveda, Toural, Travesía do Bouzo e Dous de Maio en Xinzo de Limia.	Extraco SA	273 mil €	10 %	2
31 jul 2025	Obras de ejecución del Mercado de Abastos de Xinzo de Limia	Cruzval Obras y Servicios SL	517 mil €	3,4 %	1

Obras incluidas en el Proyecto Técnico para vestuarios en el Campo de Fútbol Carrera Construcciones Emi-Álvarez SL
Importe 134 mil € · Baja 5,3 % · Ofertas 3
16 sept 2026
Contrato de obras incluidas en Proyecto de adecuación de la plaza de abastos Insis Global 2008 SL
Importe 130 mil € · Baja 16,4 % · Ofertas 3
24 ago 2026
Obras incluidas en el proyecto Plan Camiña 2026-2027 Explotacions Medioambientais SLU
Importe 57 mil € · Baja 9,9 % · Ofertas 4
29 jun 2026
Obras incluidas en el Proyecto de Pavimentación de las calles Avenida de Portugal, Alexandre Bóveda, Toural, Travesía do Bouzo e Dous de Maio en Xinzo de Limia.Extraco SA
Importe 273 mil € · Baja 10 % · Ofertas 2
19 may 2026
Obras de ejecución del Mercado de Abastos de Xinzo de Limia Cruzval Obras y Servicios SL
Importe 517 mil € · Baja 3,4 % · Ofertas 1
31 jul 2025

Todas las adjudicaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia →

Con una cuenta gratuita

Sigue a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia: te avisamos cuando publique una licitación.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

5Combatir el paro — Estabilidad en Plantilla

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 113
presupuesto típico del organismo: 72 mil €; mediana de 73 licitaciones, sin contratos menores
baja de adjudicación: 7,3 %; bajo el presupuesto de licitación

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia acumula 113 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 73 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 72.265,92 €. Esta convocatoria, con 70.343,00 €, se sitúa en esa misma franja. Se adjudicó por 65.211,57 €, un 7,3 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia?

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia acumula 113 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia?

El presupuesto de licitación es de 70.343,00 €. La mediana de 73 licitaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 72.265,92 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xinzo de Limia?

El importe de adjudicación fue de 65.211,57 €, un 7,3 % por debajo del presupuesto de licitación.

Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)

Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.

Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.

Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 08:17 h