Contrato de obras para la instalación de pérgolas fotovoltaicas en aparcamientos públicos en los municipios de Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior, Sant Lluís y Es Castell

Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM)

Adjudicada· 8 nov 2021

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Adjudicataria

Varios adjudicatarios (4)

1,6 M €

38,2 % bajo el presupuesto

13 ofertas · media del sector 4,5

Presupuesto sin IVA: 2,7 M €; 3,2 M € con IVA
Valor estimado: 2,7 M €; con prórrogas

Ver en PLACSP Documentos (18)

Último dato de la fuente: 16 nov 2022

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

C4301/2021/000016

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Obras · Abierto
Tramitación urgenteplazos reducidos
Duración: 0 días
Requisitos de acceso: Solvencia económica: según PCAP
Solvencia técnica: experiencia en trabajos similares
Solvencia técnica: según PCAP
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: 9 lotes
máx. 9 por licitador
Criterios: 70 % precio · 30 % otros automáticos
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (18)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

Plec Adm obres pergoles fotovoltaiques DILIGENCIATPDF (se abre en una pestaña nueva)

Aclaraciones y respuestas

Pueden ser vinculantes

Rectificación de la aceptación de la propuesta de adjudicación (se abre en una pestaña nueva)

Otros (16)

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45261215Revestimiento de cubiertas con placas solares
45315300Instalaciones de suministro de electricidad
45315600Instalaciones de baja tensión
Lugar de ejecución: Menorca, Illes Balears
Características: Fondos UESin variantes

Criterios de adjudicación2

2 criterios · 70 % precio, 30 % otros automáticos

Automático1. oferta económica70%

Automático2. ampliación del plazo de garantia30%

Lotes y adjudicaciones9

9 lotes · 8 adjudicados a 4 empresas

Presupuesto por lote

1 · Lote 1: Ejecución de la instalación de pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento de las escuelas de Ferreries · 181 mil € · 7 %
2 · Lote 2: Ejecución de la instalación de pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento del cementerio de Ferreries · 315 mil € · 12 %
3 · Lote 3: Ejecución de la instalación de pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento del centro de salud de Es Migjorn Gran · 154 mil € · 6 %
4 · Lote 4: Ejecución de la instalación de pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento de la carretera de Sant Tomàs a Es Migjorn Gran · 255 mil € · 10 %
5 · Lote 5: Ejecución de la instalación de pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento de las escuelas de Fornells, en el municipio de Es Mercadal · 483 mil € · 18 %
6 · Lote 6: Ejecución de la instalación de pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento de la parada de autobuses-escuelas de Alaior · 232 mil € · 9 %
7 · Lote 7: Ejecución de la instalación de pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento de la escuela Sa Garriga de Sant Lluís · 215 mil € · 8 %
8 · Lote 8: Ejecución de la instalación de pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento del campo de futbol de Sant Lluís · 344 mil € · 13 %
9 · Lote 9: Ejecución de la instalación de pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento de las escuelas de Es Castell · 487 mil € · 18 %

Máx. lotes por oferta: 9Máx. lotes por adjudicatario: 9

Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SA

PYMEBarro, Galicia

Adjudicado· 8 nov 2021

10 ofertas

baja 29,8 %

127 mil € adjudicado

CPV: los mismos del contrato
Presupuesto: 181.171,10 €
Adjudicación: 8 nov 2021
Formalización: 22 nov 2021
Ofertas: 10 ofertas (8 PYME) · 127.200,00 € – 170.933,79 €
Importe (sin IVA): 127.234,80 €
Importe (con IVA): 153.954,11 €
Contrato: C4301/2021/000016

Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SA

PYMEBarro, Galicia

Adjudicado· 8 nov 2021

9 ofertas

baja 28,6 %

225 mil € adjudicado

CPV: los mismos del contrato
Presupuesto: 315.049,80 €
Adjudicación: 8 nov 2021
Formalización: 22 nov 2021
Ofertas: 9 ofertas (6 PYME) · 186.282,70 € – 291.422,00 €
Importe (sin IVA): 224.910,00 €
Importe (con IVA): 272.141,10 €
Contrato: C4301/2021/000016

Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SA

PYMEBarro, Galicia

Adjudicado· 8 nov 2021

9 ofertas

baja 25 %

116 mil € adjudicado

CPV: los mismos del contrato
Presupuesto: 154.158,03 €
Adjudicación: 8 nov 2021
Formalización: 22 nov 2021
Ofertas: 9 ofertas (7 PYME) · 112.500,00 € – 147.130,93 €
Importe (sin IVA): 115.668,00 €
Importe (con IVA): 139.958,28 €
Contrato: C4301/2021/000016

Anulado· 8 nov 2021

255 mil € presupuesto

Desistimiento

CPV: los mismos del contrato
Presupuesto: 255.286,83 €

Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SA

PYMEBarro, Galicia

Adjudicado· 8 nov 2021

12 ofertas

baja 30,4 %

336 mil € adjudicado

CPV: los mismos del contrato
Presupuesto: 482.575,68 €
Adjudicación: 8 nov 2021
Formalización: 22 nov 2021
Ofertas: 12 ofertas (9 PYME) · 317.179,20 € – 480.511,68 €
Importe (sin IVA): 335.758,50 €
Importe (con IVA): 406.267,79 €
Contrato: C4301/2021/000016

G-Ener Soluciones Energéticas SL

PYMEIlles Balears

Adjudicado· 8 nov 2021

10 ofertas

baja 26,6 %

170 mil € adjudicado

CPV: los mismos del contrato
Presupuesto: 231.698,74 €
Adjudicación: 8 nov 2021
Formalización: 22 nov 2021
Ofertas: 10 ofertas (8 PYME) · 151.816,00 € – 222.113,00 €
Importe (sin IVA): 170.000,00 €
Importe (con IVA): 205.700,00 €
Contrato: C4301/2021/000016

Ingenieria y Servicios de Eficiencia Energetica SL

PYMEBarcelona, Cataluña

Adjudicado· 8 nov 2021

9 ofertas

baja 25,1 %

161 mil € adjudicado

CPV: los mismos del contrato
Presupuesto: 214.698,31 €
Adjudicación: 8 nov 2021
Formalización: 22 nov 2021
Ofertas: 9 ofertas (8 PYME) · 144.961,60 € – 206.053,31 €
Importe (sin IVA): 160.895,87 €
Importe (con IVA): 194.684,01 €
Contrato: C4301/2021/000016

Soluxions Efficient Energy SL

PYMEEl Papiol, Cataluña

Adjudicado· 8 nov 2021

13 ofertas

baja 43,3 %

195 mil € adjudicado

CPV: los mismos del contrato
Presupuesto: 344.281,62 €
Adjudicación: 8 nov 2021
Formalización: 22 nov 2021
Ofertas: 13 ofertas (11 PYME) · 195.187,20 € – 336.928,94 €
Importe (sin IVA): 195.187,20 €
Importe (con IVA): 236.176,51 €
Contrato: C4301/2021/000016

Soluxions Efficient Energy SL

PYMEEl Papiol, Cataluña

Adjudicado· 8 nov 2021

12 ofertas

baja 34,8 %

317 mil € adjudicado

CPV: los mismos del contrato
Presupuesto: 486.693,66 €
Adjudicación: 8 nov 2021
Formalización: 22 nov 2021
Ofertas: 12 ofertas (10 PYME) · 291.065,60 € – 461.228,00 €
Importe (sin IVA): 317.179,20 €
Importe (con IVA): 383.786,83 €
Contrato: C4301/2021/000016

Requisitos de participación8

8 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSin incompatibilidadesSeguridad SocialObligaciones tributarias

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

Ver letra F.3 del cuadro de características del contrato. Se acreditará únicamente por el licitador primer clasificado cuando se le solicite. Deberán presentar el DEUC, de acuerdo con las instrucciones que figuran en la letra Y del cuadro de características del contrato, y en el anexo I, del pliego de clausulas administrativas.

Personal técnico

Ver letra F.5 del cuadro de características del contrato. Se acreditará únicamente por el licitador primer clasificado cuando se le solicite. Deberán presentar el DEUC, de acuerdo con las instrucciones que figuran en la letra Y del cuadro de características del contrato, y en el anexo I, del pliego de clausulas administrativas.

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Ver letra F.2 del cuadro de características del contrato. Se acreditará únicamente por el licitador primer clasificado cuando se le solicite. Deberán presentar el DEUC, de acuerdo con las instrucciones que figuran en la letra Y del cuadro de características del contrato, y en el anexo I, del pliego de clausulas administrativas.

Parecidas abiertas ahora

Suministro en régimen de alquiler del escenario para la realización del XXXII Concierto de Navidad

Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

ConstrucciónEspaña

cierra30 octmañana

51 mil €sin IVA

Suministro y sustitución de proyectores en el campo de Futbol 11 de Sant Lluís

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Lluís

EnergíaSant Lluís, Menorca, Illes Balears

cierra2 noven 4 días

43 mil €sin IVA

Escaleras Metálicas De Acceso A Cubierta

Aena. Dirección del Aeropuerto de Menorca

ConstrucciónMenorca, Illes Balears

cierra3 noven 5 días

66 mil €sin IVA

Ver todas

Tramitación y cambios

Ejecución · sin actualizaciones · 1 aclaración

Fases

Publicada 12 ago 2021
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación 8 nov 2021
Ejecución

Publicaciones

23 nov 2021Formalización del contratoPerfil del Contratante
8 nov 2021AdjudicaciónPerfil del ContratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
12 ago 2021Anuncio y pliegos publicadosPerfil del Contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Aclaraciones y respuestas (1) en Documentos

Órgano de contratación

Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM)

Administración localMaó, Illes Balears

230 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
19 jun 2026	Contratación de las obras del proyecto: «Refuerzo de firme en la ME-1 PK 11+000 al PK 13+300, término municipal de Alaior»	Antonio Gomila SA	1,7 M €	2,4 %	2
15 jun 2026	Contrato mixto de obras y servicios para la ejecución del “Proyecto de reexcavación, restauración y consolidación del sector oeste del poblado talayótico de Trepucó”	UTE Cardoner - Catarqueolegs	544 mil €	15 %	2
5 mar 2026	Contrato mixto de obras y servicios para la ejecución del "Proyecto ejecutivo de restauración de la boyera, el establo y la era del recinto central del Castell de Santa Àgueda, T.M. de Ferreries" en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea - Next Generation EU	Logistica Urbana Ambiental SA	572 mil €	3,1 %	1
21 oct 2025	Contratación de las obras para ejecutar el «Proyecto constructivo del muro de contención en la Me-16, PK 2+800. en TM de Alaior»	Inmex Menorca 2023 SL	235 mil €	1 %	1
20 oct 2025	Contrato de obras para las actuaciones puntuales de conservación del recinto, los terrenos de estos, las instalaciones y edificios en las condiciones de seguridad, prevención de incendios, salubridad, accesibilidad y decoro legalmente exigibles de los edificios de s'Enclusa, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística 2022 "PSTD-s'Enclusa"	M.polo SL	233 mil €	9,1 %	2

Contratación de las obras del proyecto: «Refuerzo de firme en la ME-1 PK 11+000 al PK 13+300, término municipal de Alaior»
Antonio Gomila SA
Importe 1,7 M € · Baja 2,4 % · Ofertas 2
19 jun 2026
Contrato mixto de obras y servicios para la ejecución del “Proyecto de reexcavación, restauración y consolidación del sector oeste del poblado talayótico de Trepucó”
UTE Cardoner - Catarqueolegs
Importe 544 mil € · Baja 15 % · Ofertas 2
15 jun 2026
Contrato mixto de obras y servicios para la ejecución del "Proyecto ejecutivo de restauración de la boyera, el establo y la era del recinto central del Castell de Santa Àgueda, T.M. de Ferreries" en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea - Next Generation EU
Logistica Urbana Ambiental SA
Importe 572 mil € · Baja 3,1 % · Ofertas 1
5 mar 2026
Contratación de las obras para ejecutar el «Proyecto constructivo del muro de contención en la Me-16, PK 2+800. en TM de Alaior»
Inmex Menorca 2023 SL
Importe 235 mil € · Baja 1 % · Ofertas 1
21 oct 2025
Contrato de obras para las actuaciones puntuales de conservación del recinto, los terrenos de estos, las instalaciones y edificios en las condiciones de seguridad, prevención de incendios, salubridad, accesibilidad y decoro legalmente exigibles de los edificios de s'Enclusa, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística 2022 "PSTD-s'Enclusa"
M.polo SL
Importe 233 mil € · Baja 9,1 % · Ofertas 2
20 oct 2025

Todas las adjudicaciones de Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM) →

Con una cuenta gratuita

Sigue a Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM): te avisamos cuando publique una licitación.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM) y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

2Consideraciones tipo social — Ver letra M del cuadro de características del contrato.
1Consideraciones de tipo ambiental — Ver letra M del cuadro de características del contrato.

Subcontratación

Ver la letra Q del cuadro de características del contrato. No se podrán subcontratar las tareas de supervisión de trabajos con riesgos especiales.

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 230
presupuesto típico del organismo: 254 mil €; mediana de 174 licitaciones, sin contratos menores
baja de adjudicación: 38,2 %; bajo el presupuesto de licitación

Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM) acumula 230 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 174 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 253.772,27 €. Esta convocatoria, con 2.665.613,77 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó un 38,2 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM)?

Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM) acumula 230 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM)?

El presupuesto de licitación es de 2.665.613,77 €. La mediana de 174 licitaciones de Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM) con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 253.772,27 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM)?

La adjudicación quedó un 38,2 % por debajo del presupuesto de licitación.

Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)

Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.

Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.

Último dato de la fuente: 16 nov 2022 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 05:31 h

Licitaciones similares

Contrato mixto de suministro y obras para la instalación solar fotovoltaica para autoconsumo individual con acumulación en el Geriátrico y Centro de dia de Sant Lluís

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Lluís

EnergíaSant Lluís, Menorca, Illes Balears

cierra4 noven 6 días

84 mil €sin IVA

Contrato de obras para la instalación de pérgolas fotovoltaicas en aparcamientos públicos en los municipios de Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior, Sant Lluís y Es Castell

Condiciones de la licitación

Documentos (18)

PCAP

Aclaraciones y respuestas

Otros (16)

Objeto del contrato

Criterios de adjudicación2

Criterios de evaluación

Lotes y adjudicaciones9

Requisitos de participación8

Requisitos generales

Solvencia técnica

Solvencia económica

Parecidas abiertas ahora

Tramitación y cambios

Fases

Publicaciones

Órgano de contratación

Adjudicaciones anteriores en este sector

Con una cuenta gratuita

Requisitos de ejecución

Subcontratación

Este contrato en su contexto

Preguntas frecuentes

Licitaciones similares