Licitación mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato de suministro en régimen de alquiler de maquinaria para los diferentes servicios municipales del Ayuntamiento de Calahorra, Expte. SUMIN/ABR_SMPL/AY/2024000004

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra

Adjudicada· 26 feb 2024

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Adjudicataria

Alquisagar SL

PYMECalahorra, La Rioja

28 mil €

15 % bajo el presupuesto

Oferta única

Presupuesto sin IVA: 33 mil €; 40 mil € con IVA
Valor estimado: 66 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP Documentos (8)

Último dato de la fuente: 1 jun 2026

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

SUMIN/ABR_SMPL/AY/2024000004

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Suministros · Abierto simplificado
Duración: 22 meses
Requisitos de acceso: Solvencia económica: facturación anual de al menos 24.793,00 €
Solvencia técnica: experiencia en trabajos similares
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: 100 % precio
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (8)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

01 PCAP ALQUILER MAQUINARIAPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

02 PPT ALQUILER MAQUINARIAPDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros

Memoria, informes y anexos

Objeto del contrato

Sector: Mantenimiento y reparaciones
CPV: 31100000Motores, generadores y transformadores eléctricos
34142100Camiones con plataforma elevadora
34221000Contenedores móviles para usos especiales
34514700Plataforma móvil
34928310Vallado de seguridad
42415100Carretillas elevadoras
42415200Carretillas-automóviles
42418500Equipo mecánico de manipulación
42418900Maquinaria de carga o manipulación
42419000Partes de equipos de elevación y manipulación
Lugar de ejecución: Calahorra, La Rioja
Características: Sin variantes

Criterios de adjudicación1

1 criterio · 100 % precio

AutomáticoPrecio100%

Lotes y adjudicaciones

Alquisagar SL

PYMECalahorra, La Rioja

28.099,00 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 34.000,00 €

Adj. 26 feb 2024 · Form. 28 feb 2024 · Inicio 1 mar 2024

1 oferta (1 PYME)

Modificaciones del contrato2

2 modificaciones · última 1 jun 2026

2 modificaciones posteriores a la adjudicación

Modificación 1

El apartado 8 del Anexo I del PCAP establece la prórroga del contrato de hasta DOS AÑOS más, en las condiciones señaladas en la cláusula 10

Plazo: +24 meses 46 meses

Modificación 2

El apartado 8 del Anexo I del PCAP establece la prórroga del contrato de hasta DOS AÑOS más, en las condiciones señaladas en la cláusula 10

Plazo: +12 meses 46 meses

Requisitos de participación6

6 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSeguridad SocialObligaciones tributarias

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

Haber realizado suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato en los 3 últimos años, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución supere la anualidad media del contrato (16.528,93 €). A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo o subgrupo de clasificación al que pertenezcan unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV

Umbral: 16.529,00 €

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

La cifra de negocios anual del licitador referida al año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos años, deberá ser superior a una vez y media el valor anual medio del contrato (24.793,39€).

Umbral: 24.793,00 €

Parecidas abiertas ahora

Suministro de filtros de aire y de aceite 2026-09

Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A.

Mantenimiento y reparacionesEspaña

cierra4 noven 5 días

182 mil €sin IVA

Suministro y transporte de vigas balancín para el premontaje de aparatos de vía, así como el suministro y puesta en funcionamiento de mandos inalámbricos y receptores para grúas bipórtico, en bases de montaje o mantenimiento de lineas de alta velocidad

ADIF Alta Velocidad - Presidencia

Mantenimiento y reparacionesMadrid, España

cierra2 dicen 33 días

519 mil €sin IVA

Ver todas

Tramitación y cambios

Ejecución · sin actualizaciones

Fases

Publicada 31 ene 2024
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación 26 feb 2024
Ejecución 5 ago 2025 · 2 modificaciones

Publicaciones

1 jun 2026Modificación del contratoPerfil del contratante
5 ago 2025Modificación del contratoPerfil del contratante
5 mar 2024Formalización del contratoPerfil del contratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
26 feb 2024AdjudicaciónPerfil del contratante
31 ene 2024Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra

Administración localCalahorra, La Rioja

518 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 4 adjudicaciones del órgano con CPV 42

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
22 jul 2025	Licitación mediante procedimiento abierto simplificado sumario, del contrato de obras de reforma de la sala de calderas e instalación de calefacción en el edificio de titularidad municipal del Colegio y Pabellón CEIP Ángel Oliván. Expte. OBR/ABR_SP_SMPL/AY/2025000025	Sala Mantenimientos SL	44 mil €	18,6 %	1
22 oct 2024	Licitación mediante procedimiento abierto simplificado sumario, del contrato de obras de reforma de la sala de calderas e instalación de calefacción en el Centro de Educación de Personas Adultas San Francisco de Calahorra. Expte. OBR/ABR_SP_SMPL/AY/2024000071	Sala Mantenimientos SL	32 mil €	18 %	4
3 oct 2024	Licitación mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato de obras de reforma de la sala de calderas e instalación de calefacción en el CEIP Aurelio Prudencio de Calahorra. Expte. OBR/ABR_SP_SMPL/AY/2024000062	Adje Mantenimientos SLU	40 mil €	25,4 %	5
18 nov 2020	Contrato de suministro de material para instalaciones de riego para el mantenimiento de infraestructuras municipales durante los ejercicios 2021 y 2022, Expte. 31/2020 CO-SUM	Repuestos A.i.a SA	34 mil €	0 %	1

Licitación mediante procedimiento abierto simplificado sumario, del contrato de obras de reforma de la sala de calderas e instalación de calefacción en el edificio de titularidad municipal del Colegio y Pabellón CEIP Ángel Oliván. Expte. OBR/ABR_SP_SMPL/AY/2025000025
Sala Mantenimientos SL
Importe 44 mil € · Baja 18,6 % · Ofertas 1
22 jul 2025
Licitación mediante procedimiento abierto simplificado sumario, del contrato de obras de reforma de la sala de calderas e instalación de calefacción en el Centro de Educación de Personas Adultas San Francisco de Calahorra. Expte. OBR/ABR_SP_SMPL/AY/2024000071
Sala Mantenimientos SL
Importe 32 mil € · Baja 18 % · Ofertas 4
22 oct 2024
Licitación mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato de obras de reforma de la sala de calderas e instalación de calefacción en el CEIP Aurelio Prudencio de Calahorra. Expte. OBR/ABR_SP_SMPL/AY/2024000062
Adje Mantenimientos SLU
Importe 40 mil € · Baja 25,4 % · Ofertas 5
3 oct 2024
Contrato de suministro de material para instalaciones de riego para el mantenimiento de infraestructuras municipales durante los ejercicios 2021 y 2022, Expte. 31/2020 CO-SUM
Repuestos A.i.a SA
Importe 34 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
18 nov 2020

Todas las adjudicaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra →

Con una cuenta gratuita

Sigue a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra: te avisamos cuando publique una licitación.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

2Consideraciones de tipo social — La empresa adjudicataria presentará, junto con la factura acreditativa de la prestación realizada, justificantes de pago efectivo de salarios a los trabajadores adscritos a la prestación, de sus cuotas satisfechas a la Seguridad Social, así como de la retención practicada por IRPF e ingresada en la Agencia Tributaria.

Subcontratación

Se permite, sin que sea preciso indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar o su importe.

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 518
presupuesto típico del organismo: 57 mil €; mediana de 352 licitaciones, sin contratos menores
baja de adjudicación: 15 %; bajo el presupuesto de licitación

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra acumula 518 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 352 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 56.722,54 €. Esta convocatoria, con 33.057,85 €, queda por debajo de esa cifra. Se adjudicó por 28.099,00 €, un 15 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra?

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra acumula 518 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra?

El presupuesto de licitación es de 33.057,85 €. La mediana de 352 licitaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 56.722,54 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra?

El importe de adjudicación fue de 28.099,00 €, un 15 % por debajo del presupuesto de licitación.

Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)

Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.

Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.

Último dato de la fuente: 1 jun 2026 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 16:30 h