AdjudicadaEjecución de las obras de las promociones: lote 1: (B-082) 108 VPOa, Anexos y urbanización vinculada, en la parcela RES.AL-23, del sector El Carmen II, en Barakaldo, Bizkaia. lote 2: (B-79) 68 VPOA, Anexos y urbanización vinculada, en la parcela UE 31.1 Sarrikobaso en Getxo, Bizkaia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU

17,4 M €Ver en TED

Ejecución de las obras de las promociones: lote 1: (B-082) 108 VPOa, Anexos y urbanización vinculada, en la parcela RES.AL-23, del sector El Carmen II, en Barakaldo, Bizkaia. lote 2: (B-79) 68 VPOA, Anexos y urbanización vinculada, en la parcela UE 31.1 Sarrikobaso en Getxo, Bizkaia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU

VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Departamento Técnico

Adjudicada· 19 jul 2022

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Adjudicataria

Varios adjudicatarios (2)

34,4 M €

6 ofertas · media del sector 4,5

Presupuesto sin IVA: 17,4 M €; Con IVA: no publicado
Valor estimado: 22,6 M €; con prórrogas

Ver en TED Documentos (1)

Último dato de la fuente: 4 feb 2025

Fuentes oficiales

74836-2025

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Obras · Abierto
Duración: 24 meses
Requisitos de acceso: No publicado en TEDVer anuncio en TED (se abre en una pestaña nueva)
Garantías: No publicado en TEDVer anuncio en TED (se abre en una pestaña nueva)
Lotes: 2 lotes
Criterios: No publicado en TEDVer anuncio en TED (se abre en una pestaña nueva)
Dónde se presenta: TED · electrónicaAbrir la licitación en TED (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (1)

Acceso libre y gratuito

Aclaraciones y respuestas

Pueden ser vinculantes

PCA B-082 B-079 correccion 18-02-22PDF (se abre en una pestaña nueva)

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45000000Trabajos de construcción
45210000Trabajos de construcción de inmuebles
Lugar de ejecución: País Vasco
Características: Fondos UEAcuerdo marco

Lotes y adjudicaciones2

2 lotes · 2 adjudicados a 2 empresas

Eba SL

Vitoria-Gasteiz, País Vasco

En ejecución

10,3 M € adjudicado

Formalización: 19 jul 2022
Importe (con IVA): 10.329.675,69 €
Contrato: CON-2022-OB-0038350_00001

Empresa Constructora Urbelan SA

Zamudio, País Vasco

En ejecución

6,9 M € adjudicado

Formalización: 19 jul 2022
Importe (con IVA): 6.894.805,05 €
Contrato: CON-2022-OB-0038350_00002

Modificaciones del contrato1

1 modificación

1 modificación posterior a la adjudicación

Modificación 1

Modificación del objeto

Parecidas abiertas ahora

Obra de urbanización de la Plaza Zaragoza de Donostia-San Sebastián

ETS - Euskal Trenbide Sarea

ConstrucciónDonostia, Gipuzkoa, País Vasco

cierra30 octhoy

1,4 M €sin IVA

Suministro en régimen de alquiler del escenario para la realización del XXXII Concierto de Navidad

Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

ConstrucciónEspaña

cierra30 octhoy

51 mil €sin IVA

Obras de reforma de la cubierta del edificio de la Ferrería de El Pobal

BIZKAIKOA EPEF

ConstrucciónBizkaia, País Vasco

cierra2 noven 3 días

164 mil €sin IVA

Ver todas

Tramitación y cambios

Ejecución · 14 actualizaciones del anuncio o los pliegos · 1 aclaración

Fases

Publicada 3 feb 2022
Adjudicación 1 jul 2022
Ejecución 19 jul 2022 · 1 modificación

Publicaciones

3 feb 2025Pliegos publicadoscontratacion.euskadi.eus
12 jun 2024Formalización del contratoPerfil de contratante
21 mar 2024Formalización del contratoPerfil de contratante
29 jul 2022Formalización del contratoDOUE
26 jul 2022Formalización del contratoPerfil de contratante

Ver 16 más

1 jul 2022AdjudicaciónPerfil de contratante
13 may 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
11 may 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
9 may 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
23 mar 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
17 mar 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
14 mar 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
8 mar 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
2 mar 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
1 mar 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
25 feb 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
18 feb 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
8 feb 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
7 feb 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
4 feb 2022Anuncio actualizadoPerfil de contratante
3 feb 2022Anuncio de licitacióncontratacion.euskadi.eus

Todas las publicaciones en TED

Aclaraciones y respuestas (1) en Documentos

Órgano de contratación

VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Departamento Técnico

Administración autonómicaVitoria-Gasteiz, País Vasco

134 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
17 oct 2025	Contrato de ejecución de las obras de la promoción (A-46), de 64 VPOa, anejos y urbanización en la parcela AR-2, del ámbito Goikoplaza, Laudio-Llodio	Construcciones Olabarri SL	8,9 M €	4,4 %	5
17 jul 2025	Licitación del contrato de obras de la promoción de 225 VPOa, anejos y urbanización en las parcelas RCP-1A y RCP-1B del sector 13 “Larrein” de Vitoria-Gasteiz (A-037)	Construcciones A.c.r SA	30,4 M €	17,3 %	6
1 jul 2025	Contrato mixto de servicio de proyecto y ejecución de obra de 35 VPTa y 63 VPOa en las parcelas “A.30.4” y “A.30.5” del ámbito de Ciudad Jardín de Loiola de Donostia San Sebastián (G-081)	Construcciones Amenabar SA	16,4 M €	12,4 %	7
3 jun 2025	Ejecución de las obras de las promociones: LOTE 1: (G-56 y G-57) 111 VPOa y 81 VPOa, anejos y urbanización en las parcelas 2.1 y 2.2 del ámbito 20.1, Papelera-AMAROTZ, en Tolosa LOTE-2: B-106, 66 VPOa, anejos y urbanización vinculada en la parcela RD6, de la UE1 de ZORROTZAURRE, en Bilbao.	2 lotes	39,3 M €	2 %	8
27 feb 2025	Ejecución de las obras de las siguientes promociones: LOTE-1: (B-099) 175 VPOa, anexos y urbanización vinculada en la RE-4b y RE-4c del Plan Especial de reforma Interior de Bolueta. LOTE-2: Subfase 2 de FASE D DE URBANIZACIÓN PÚBLICA del PERI de Bolueta.	2 lotes	29,3 M €	3,9 %	7

Contrato de ejecución de las obras de la promoción (A-46), de 64 VPOa, anejos y urbanización en la parcela AR-2, del ámbito Goikoplaza, Laudio-Llodio
Construcciones Olabarri SL
Importe 8,9 M € · Baja 4,4 % · Ofertas 5
17 oct 2025
Licitación del contrato de obras de la promoción de 225 VPOa, anejos y urbanización en las parcelas RCP-1A y RCP-1B del sector 13 “Larrein” de Vitoria-Gasteiz (A-037)
Construcciones A.c.r SA
Importe 30,4 M € · Baja 17,3 % · Ofertas 6
17 jul 2025
Contrato mixto de servicio de proyecto y ejecución de obra de 35 VPTa y 63 VPOa en las parcelas “A.30.4” y “A.30.5” del ámbito de Ciudad Jardín de Loiola de Donostia San Sebastián (G-081)
Construcciones Amenabar SA
Importe 16,4 M € · Baja 12,4 % · Ofertas 7
1 jul 2025
Ejecución de las obras de las promociones: LOTE 1: (G-56 y G-57) 111 VPOa y 81 VPOa, anejos y urbanización en las parcelas 2.1 y 2.2 del ámbito 20.1, Papelera-AMAROTZ, en Tolosa LOTE-2: B-106, 66 VPOa, anejos y urbanización vinculada en la parcela RD6, de la UE1 de ZORROTZAURRE, en Bilbao.
2 lotes
Importe 39,3 M € · Baja 2 % · Ofertas 8
3 jun 2025
Ejecución de las obras de las siguientes promociones: LOTE-1: (B-099) 175 VPOa, anexos y urbanización vinculada en la RE-4b y RE-4c del Plan Especial de reforma Interior de Bolueta. LOTE-2: Subfase 2 de FASE D DE URBANIZACIÓN PÚBLICA del PERI de Bolueta.
2 lotes
Importe 29,3 M € · Baja 3,9 % · Ofertas 7
27 feb 2025

Todas las adjudicaciones de VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Departamento Técnico →

Con una cuenta gratuita

Sigue a VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Departamento Técnico: te avisamos cuando publique una licitación.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Departamento Técnico y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 134
presupuesto típico del organismo: 2,6 M €; mediana de 116 licitaciones, sin contratos menores

VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Departamento Técnico acumula 134 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 116 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 2.605.700,00 €. Esta convocatoria, con 17.350.801,54 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Departamento Técnico?

VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Departamento Técnico acumula 134 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Departamento Técnico?

El presupuesto de licitación es de 17.350.801,54 €. La mediana de 116 licitaciones de VISESA - Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Departamento Técnico con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 2.605.700,00 €.