Ir al contenido
licto.
Contrato de obras de pavimentación de varios caminos municipales (3 lotes)
Ver en PLACSP
Ejecución

Contrato de obras de pavimentación de varios caminos municipales (3 lotes)

Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón · Castrillón, Asturias, Principado de Asturias

1.608.618,45 €
Presupuesto sin IVA
9 meses
Duración

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 16246P; Órgano de Contratación: Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón; Importe: 1608618.45 EUR; Estado: PUB
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45232150Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
45233142Trabajos de reparación de carreteras
45233200Trabajos diversos de pavimentación
77312100Servicios de eliminación de malezas
Ejecución
Castrillón, Asturias, Principado de Asturias · 9 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada17 nov 2025
Evaluación
Requerimiento pendiente
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón

207 licitaciones

Criterios de adjudicación

3

Criterios de evaluación

Proposición económica (precio)60%
Ampliación del plazo de garantía20%
Reducción del el plazo de ejecución para cada lote20%

Lotes y adjudicaciones

3

Lotes

3 lotes · 3 pendientes

Máx. lotes por oferta: 3Máx. lotes por adjudicatario: 3

Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen

CPV

Servicios

Servicios de eliminación de malezas

Obras

PTrabajos diversos de pavimentaciónTrabajos de reparación de carreterasTrabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen

CPV

Servicios

Servicios de eliminación de malezas

Obras

PTrabajos diversos de pavimentaciónTrabajos de reparación de carreterasTrabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen

CPV

Servicios

Servicios de eliminación de malezas

Obras

PTrabajos diversos de pavimentaciónTrabajos de reparación de carreterasTrabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

Requisitos de participación

5

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSin incompatibilidadesSeguridad SocialObligaciones tributarias

Este contrato en su contexto

207
licitaciones del organismo
36.956,73 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 206 licitaciones
75,6 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón acumula 207 licitaciones registradas en Licto. Sobre 206 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 36.956,73 €. Esta convocatoria, con 1.608.618,45 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó un 75,6 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón?

Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón acumula 207 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón?

El presupuesto de licitación es de 1.608.618,45 €. La mediana de 206 licitaciones de Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón con presupuesto publicado en Licto es de 36.956,73 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón?

La adjudicación quedó un 75,6 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto