Contrato de obras de accesibilidad entre plantas en el Centro de Educación de Adultos Alto Guadalentín de Puerto Lumbreras, por procedim. abierto simplificado

Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

Adjudicada· 4 jun 2025

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Adjudicataria

Flores y Martinez SL

PYMELorca, Región de Murcia

79 mil €

7,3 % bajo el presupuesto

Oferta única

Presupuesto sin IVA: 85 mil €; 103 mil € con IVA
Valor estimado: 85 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP Documentos (10)

Último dato de la fuente: 26 jun 2025

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

554/2025

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Obras · Abierto simplificado
Duración: 4 meses
Requisitos de acceso: Solo requisitos generales (capacidad, no prohibición)
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: 60 % precio · 40 % otros automáticos
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (10)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

PCAP_ascensorPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

PPTP ascensorPDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros (8)

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45000000Trabajos de construcción
45223100Montaje de estructuras metálicas
45313000Instalación de ascensores y escaleras mecánicas
Lugar de ejecución: Puerto Lumbreras, Murcia, Región de Murcia

Criterios de adjudicación7

7 criterios · 60 % precio, 40 % otros automáticos

AutomáticoOferta económica60%

AutomáticoDistintivo ambiental de vehiculos10%

AutomáticoIncremento plazo de garantía10%

AutomáticoCriterio medioambiental y de calidad : iso 90015%

AutomáticoCriterio medioambiental y de calidad: iso 140015%

AutomáticoCriterio social , de igualdad y estabilidad laboral: disponer de al menos 50% de trabajadores indefinidos5%

AutomáticoCriterio social, de igualad y estabilidad laboral: plantilla con 2% de trabajadores con discapacidad5%

Lotes y adjudicaciones

Flores y Martinez SL

PYMELorca, Región de Murcia

78.890,00 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 95.456,90 €

Adj. 4 jun 2025 · Form. 25 jun 2025 · Inicio 26 jun 2025

1 oferta (1 PYME)

Requisitos de participación1

1 requisito

Requisitos generales

Capacidad de obrar

Parecidas abiertas ahora

Proyecto Basico y de Ejecución para la Consolidación del Doble Anillo de la Plaza de Toros.

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena

ConstrucciónCartagena, Murcia, Región de Murcia

cierra30 octhoy

1,7 M €sin IVA

La remodelación de la estructura del puente de La Isleta.

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena

ConstrucciónCartagena, Murcia, Región de Murcia

cierra30 octhoy

444 mil €sin IVA

Suministro en régimen de alquiler del escenario para la realización del XXXII Concierto de Navidad

Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

ConstrucciónEspaña

cierra30 octhoy

51 mil €sin IVA

Ver todas

Tramitación y cambios

Ejecución · sin actualizaciones

Fases

Publicada 10 abr 2025
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación 4 jun 2025
Ejecución

Publicaciones

26 jun 2025Formalización del contratoPerfil del contratante
4 jun 2025AdjudicaciónPerfil del contratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
10 abr 2025Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

Administración localPuerto Lumbreras, Región de Murcia

67 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
11 may 2026	Contrato de obras del proyecto básico y de ejecución de reformas de los vestuarios del campo de fútbol municipal de Puerto Lumbreras, por procedimiento abierto simplificado sumario.	Tercylor SL	71 mil €	4,7 %	3
20 mar 2026	Obras de ampliación de la urbanización interior y pabellones funerarios para la construcción de 48 nichos en el Cementerio Municipal de Puerto Lumbreras, proced. abierto simplificado sumario	Vt Proyectos SL	58 mil €	4 %	3
7 nov 2025	Contrato mixto de suministro, en régimen de arrendamiento, y de servicios de montaje , instalación y desmontaje de escenarios, carpas, equipos de iluminación, sonido y audiovisuales para la celebración de las Fiestas Patronales de la pedanía del Esparragal, Fiestas de Navidad y Fiestas del Niño de Nápoles de la Ermita.	Telemag de Lorca SL	41 mil €	0 %	1
6 nov 2025	Contrato mixto de suministro, en régimen de arrendamiento y servicios de montaje, instalación y desmontaje de escenarios, carpas, equipos de iluminación, sonido y audiovisuales para la celebración de distintas actividades festivas en el municipio de Puerto Lumbreras. Procedimiento abiero (SARA).	Telemag de Lorca SL	217 mil €	50,3 %	1
14 oct 2025	Contrato de obras de recuperación del conjunto monumental Medina Nogalte, Castillo de Nogalte, de Puerto Lumbreras, por procedimiento abierto simplificado sumario.	Manibus Proyectos SL	64 mil €	0,1 %	1

Contrato de obras del proyecto básico y de ejecución de reformas de los vestuarios del campo de fútbol municipal de Puerto Lumbreras, por procedimiento abierto simplificado sumario.
Tercylor SL
Importe 71 mil € · Baja 4,7 % · Ofertas 3
11 may 2026
Obras de ampliación de la urbanización interior y pabellones funerarios para la construcción de 48 nichos en el Cementerio Municipal de Puerto Lumbreras, proced. abierto simplificado sumario
Vt Proyectos SL
Importe 58 mil € · Baja 4 % · Ofertas 3
20 mar 2026
Contrato mixto de suministro, en régimen de arrendamiento, y de servicios de montaje , instalación y desmontaje de escenarios, carpas, equipos de iluminación, sonido y audiovisuales para la celebración de las Fiestas Patronales de la pedanía del Esparragal, Fiestas de Navidad y Fiestas del Niño de Nápoles de la Ermita.
Telemag de Lorca SL
Importe 41 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
7 nov 2025
Contrato mixto de suministro, en régimen de arrendamiento y servicios de montaje, instalación y desmontaje de escenarios, carpas, equipos de iluminación, sonido y audiovisuales para la celebración de distintas actividades festivas en el municipio de Puerto Lumbreras. Procedimiento abiero (SARA).
Telemag de Lorca SL
Importe 217 mil € · Baja 50,3 % · Ofertas 1
6 nov 2025
Contrato de obras de recuperación del conjunto monumental Medina Nogalte, Castillo de Nogalte, de Puerto Lumbreras, por procedimiento abierto simplificado sumario.
Manibus Proyectos SL
Importe 64 mil € · Baja 0,1 % · Ofertas 1
14 oct 2025

Todas las adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras →

Con una cuenta gratuita

Sigue a Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras: te avisamos cuando publique una licitación.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

2Consideraciones de tipo social — Condición especial de ejecución de tipo social o relativa al empleo: obligación del adjudicatario de estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que se incumple la citada condición cuando se produzca un retraso o impago en el abono de las nóminas en más de dos meses.

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 67
presupuesto típico del organismo: 46 mil €; mediana de 62 licitaciones, sin contratos menores
baja de adjudicación: 7,3 %; bajo el presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras acumula 67 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 62 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 46.038,02 €. Esta convocatoria, con 85.077,10 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 78.890,00 €, un 7,3 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras?

Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras acumula 67 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras?

El presupuesto de licitación es de 85.077,10 €. La mediana de 62 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 46.038,02 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras?

El importe de adjudicación fue de 78.890,00 €, un 7,3 % por debajo del presupuesto de licitación.