Ir al contenido
licto.
Contrato de obras de edificación de 36 alojamientos dotacionales, 36 garajes y 36 trasteros en la parcela dotacional 7.2.2.a del Plan Parcial Valdelasfuentes de Alcobendas (Madrid)
Ver en PLACSP
Ejecución

Contrato de obras de edificación de 36 alojamientos dotacionales, 36 garajes y 36 trasteros en la parcela dotacional 7.2.2.a del Plan Parcial Valdelasfuentes de Alcobendas (Madrid)

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas · Alcobendas, Madrid, Comunidad de Madrid

5.532.339,11 €
Presupuesto sin IVA(estimado 6.638.806,93 €)
5.451.796,67 €
Importe de adjudicación
24 meses
Duración
Virtón SA
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 01-O/2024; Órgano de Contratación: Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas; Importe: 5532339.11 EUR; Estado: RES
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto
CPV
45211000Trabajos de construcción de inmuebles de viviendas colectivas y unifamiliares
Ejecución
Alcobendas, Madrid, Comunidad de Madrid · 24 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Características
SARAFondos UE
Tramitación
Publicada26 mar 2024
Evaluación
Requerimiento pendiente
Plazo de espera
Adjudicación15 jul 2024
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas

14 licitaciones

Criterios de adjudicación

12

Criterios de evaluación

Umbral de saciedad de 24,50 puntos en la puntuación de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor49%
Memoria técnica25%
Proposición económica20%
Incremento del plazo de garantía de las obras15%
Programa de trabajo15%
Mejoras8%
Incremento del porcentaje de retención en cada certificación de obra, en concepto de garantía complementaria6%
Reducción de los plazos de subsanación de defecos de obra3%
Reducción del plazo de ejecución3%
Incremento del material de reposición de las obras2%
Medidas de protección ambiental2%
Calidad de la oferta1%

Lotes y adjudicaciones

1

Resultado de la adjudicación

Virtón SAPYME

NIF: A28357093

5.451.796,67 €↓

Contrato (sin IVA)

Adj. 15 jul 2024 · Form. 21 ago 2024

2 ofertas (1 PYME) · 5.451.796,67 € – 5.531.661,47 €

Requisitos de participación

11

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSin incompatibilidadesSeguridad SocialObligaciones tributariasEmpresas extranjeras

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

Según el apartado L del Cuadro de Características del Contrato

Personal técnico

Según el apartado L del Cuadro de Características del Contrato

OXR-MEDIOS

Según el apartado L del Cuadro de Características del Contrato

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Según el apartado L Cuadro de Características del Contrato

Este contrato en su contexto

14
licitaciones del organismo
88.794,78 €
presupuesto típico del sector
mediana de 184.557 licitaciones
1,5 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas acumula 14 licitaciones registradas en Licto. Sobre 184.557 licitaciones de Construcción con presupuesto publicado, la mediana es de 88.794,78 €. Esta convocatoria, con 5.532.339,11 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 5.451.796,67 €, un 1,5 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas?

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas acumula 14 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Construcción?

El presupuesto de licitación es de 5.532.339,11 €. La mediana de 184.557 licitaciones de Construcción con presupuesto publicado en Licto es de 88.794,78 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas?

El importe de adjudicación fue de 5.451.796,67 €, un 1,5 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto