Contrato de obras de reforma y distribución de la oficina de atención a la ciudadania (oac) en el edificio administrativo situado en plaza del dr. Pera, núm. 4. Esta contratación se encuadra en la Estrategia DUSI Benicarló-Vinaròs, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.
Concejalía Delegada de Contratación, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Benicarló
Adjudicada· 18 ago 2022
Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)
Adjudicataria
Albacete, Castilla-La Mancha
172 mil €
37,9 % bajo el presupuesto
Oferta única
- Presupuesto sin IVA
- 277 mil €
- 335 mil € con IVA
- Valor estimado
- 277 mil €
- con prórrogas
Último dato de la fuente: 22 may 2023
Condiciones de la licitación
- Procedimiento
Obras · Abierto simplificado
Duración: 7 meses
- Requisitos de acceso
Solvencia económica: según PCAP
Solvencia técnica: según PCAP
- Garantías
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
- Lotes
2 lotes
máx. 2 por licitador
- Criterios
75 % precio · 25 % juicio de valor
- Dónde se presenta
PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
Documentos (26)
Acceso libre y gratuito
PCAP
Requisitos, solvencia, criterios y garantías
PPT
Qué hay que hacer y cómo
Aclaraciones y respuestas
Pueden ser vinculantes
Otros (23)
- Anexo IODT (se abre en una pestaña nueva)
- Anexo IIODT (se abre en una pestaña nueva)
- Anexo IIIODT (se abre en una pestaña nueva)
- Anexo IVODT (se abre en una pestaña nueva)
- Anexo VODT (se abre en una pestaña nueva)
- Anexo VIODT (se abre en una pestaña nueva)
- Anexo VIIODT (se abre en una pestaña nueva)
- Anexo VIIIODT (se abre en una pestaña nueva)
- Acta del órgano de asistencia (se abre en una pestaña nueva)
- Decreto inicio expdte fecha 25/11/21 (se abre en una pestaña nueva)
- Decreto de paralización, modificación del proyecto y ampliación de plazo obras lote 1 Oficinta de Atención al Ciudadano (se abre en una pestaña nueva)
- IMPORTANTE: ampliación de plazo (se abre en una pestaña nueva)
- Acta del órgano de asistencia (se abre en una pestaña nueva)
- Decreto de Adjudicación de fecha 18-08-22 (se abre en una pestaña nueva)
- Composición Mesa Contratación (se abre en una pestaña nueva)
- Convocatoria Sesión 1 Mesa (se abre en una pestaña nueva)
- Declaración lote 2 desierto (se abre en una pestaña nueva)
- Acta del órgano de asistencia (se abre en una pestaña nueva)
- Decreto de ampliación del plazo de ejecución de la obra Lote 1 (se abre en una pestaña nueva)
- Presupuesto obra formato BC3 (se abre en una pestaña nueva)
- Decreto aprobacion expdte de fecha 12/05/22 (se abre en una pestaña nueva)
- Acta del órgano de asistencia (se abre en una pestaña nueva)
- Presupuesto equipamiento formato BC3 (se abre en una pestaña nueva)
Objeto del contrato
- Sector
- Construcción
- CPV
- 45213150Trabajos de construcción de edificios de oficinas
- Lugar de ejecución
- Benicarló, Castellón/Castelló, Comunitat Valenciana
- Características
- Fondos UESin variantes
Criterios de adjudicación2
2 criterios · 75 % precio, 25 % juicio de valor
Criterios de adjudicación2
2 criterios · 75 % precio, 25 % juicio de valor
Criterios de evaluación
Lotes y adjudicaciones2
2 lotes · 1 adjudicado a Eiffage Energía SLU
Presupuesto por lote
Adjudicado· 18 ago 2022
- CPV
- los mismos del contrato
- Presupuesto
- 179.853,49 €
- Adjudicación
- 18 ago 2022
- Formalización
- 29 ago 2022
- Ofertas
- 1 oferta
- Importe (sin IVA)
- 171.887,57 €
- Importe (con IVA)
- 207.983,96 €
- Contrato
- EDUSI OFCO 2 2021
Pendiente
Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen
- CPV
- los mismos del contrato
- Presupuesto
- 97.034,90 €
Modificaciones del contrato1
1 modificación · última 22 may 2023
Modificaciones del contrato1
1 modificación · última 22 may 2023
1 modificación posterior a la adjudicación
Modificación 1
Modificación del contrato de las obras del lote núm. 1 de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, en el edificio administrativo situado en la Plaza del Dr. Pera, 4 de Benicarló
+24.286,53 €
- Importe
- 171.887,57 € 196.174,10 € (sin IVA)
Requisitos de participación3
3 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica
Requisitos de participación3
3 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica
Requisitos generales
Solvencia técnica
Según pliego
Conforme a la cláusula 11 del PCAP
Solvencia económica
Volumen anual de negocios
Según lo establecido en la cláusula 11 del PCAP
Parecidas abiertas ahora
Tramitación y cambios
Ejecución · 1 actualización del anuncio o los pliegos · 1 aclaración
Tramitación y cambios
Ejecución · 1 actualización del anuncio o los pliegos · 1 aclaración
Fases
- Publicada 12 may 2022
- Evaluación
- Requerimiento pendiente
- Adjudicación 18 ago 2022
- Ejecución 27 abr 2023 · 2 modificaciones
Publicaciones
- 22 may 2023Modificación del contratoPerfil del Contratante
- 22 may 2023Formalización del contratoPerfil del Contratante
- 27 abr 2023Modificación del contratoPerfil del Contratante
- 29 ago 2022Formalización del contratoPerfil del ContratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
- 18 ago 2022AdjudicaciónPerfil del ContratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
Ver 2 más
- 30 may 2022Anuncio y pliegos actualizadosPerfil del Contratante
- 12 may 2022Anuncio y pliegos publicadosPerfil del Contratante
Órgano de contratación
Concejalía Delegada de Contratación, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Benicarló
140 licitaciones en Licto
Adjudicaciones anteriores en este sector
Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45
| Publicada | Contrato | Adjudicataria | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 may 2023 | Eiffage Energía SLU | 137 mil € | 0,1 % | 1 | |
| 17 may 2023 | Eiffage Energia SLU | 417 mil € | 7,2 % | 1 | |
| 17 nov 2022 | Pavasal Empresa Constructora SA | 122 mil € | 5,8 % | 2 | |
| 6 jul 2022 | 2 lotes | 6 mil € | 96,1 % | 2 | |
| 14 jun 2022 | 2 lotes | 202 mil € | 26,7 % | 1 |
- Eiffage Energía SLU
Importe 137 mil € · Baja 0,1 % · Ofertas 1
25 may 2023
- Eiffage Energia SLU
Importe 417 mil € · Baja 7,2 % · Ofertas 1
17 may 2023
- Pavasal Empresa Constructora SA
Importe 122 mil € · Baja 5,8 % · Ofertas 2
17 nov 2022
- 2 lotes
Importe 6 mil € · Baja 96,1 % · Ofertas 2
6 jul 2022
- 2 lotes
Importe 202 mil € · Baja 26,7 % · Ofertas 1
14 jun 2022
Con una cuenta gratuita
- Sigue a Concejalía Delegada de Contratación, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Benicarló: te avisamos cuando publique una licitación.
- Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
- Perfil de compra de Concejalía Delegada de Contratación, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Benicarló y quién gana en tu sector.
Condiciones del contrato
Requisitos de ejecución
- 3Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral — Asimismo, se deberá adscribir a 1 persona en riesgo de exclusión social, o persona inscrita como demandante de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, al personal que va a ejecutar el contrato. Ver cláusula 35 del PCAP.
- 4Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer — La empresa adjudicataria deberá considerar asimismo el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el trato, acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, duración y ordenación de la jornada laboral y derechos de conciliación.
Subcontratación
Ver cláusula 34 del PCAP
Este contrato en su contexto
- expedientes del organismo
- 140
- presupuesto típico del organismo
- 164 mil €
- mediana de 32 licitaciones, sin contratos menores
- baja de adjudicación
- 37,9 %
- bajo el presupuesto de licitación
Concejalía Delegada de Contratación, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Benicarló acumula 140 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 32 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 163.978,31 €. Esta convocatoria, con 276.888,39 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 171.887,57 €, un 37,9 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos expedientes ha publicado Concejalía Delegada de Contratación, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Benicarló?
Concejalía Delegada de Contratación, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Benicarló acumula 140 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Concejalía Delegada de Contratación, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Benicarló?
El presupuesto de licitación es de 276.888,39 €. La mediana de 32 licitaciones de Concejalía Delegada de Contratación, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Benicarló con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 163.978,31 €.
¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Concejalía Delegada de Contratación, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Benicarló?
El importe de adjudicación fue de 171.887,57 €, un 37,9 % por debajo del presupuesto de licitación.
Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)
Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.
Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.
Último dato de la fuente: 22 may 2023 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 04:40 h