Contrato de obras de adecuación de aparcamiento público previsto en el PMUS de Real e integración ambiental de su entorno en las parcelas 61,62 y 64 del polígono 1 y en el número 6 de la calle Mariano Nieto y Vicente Galdón.

Plazo cerrado· pendiente de adjudicación

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Plazo cerrado el

5 oct 2026

23:59 h (hora de Madrid)

Presupuesto sin IVA: 485 mil €; 587 mil € con IVA
Valor estimado: 485 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP Documentos (9)

Último dato de la fuente: 23 oct 2026

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

1211/2026

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Obras · Abierto simplificado
Duración: 5 meses
Requisitos de acceso: Solvencia económica: según PCAP
Solvencia técnica: experiencia en trabajos similares
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: 50 % precio · 50 % otros automáticos
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (9)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

PCAP 1211PDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

PROJECTE ZONA CULTURA v2PDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros (7)

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45112723Trabajos de paisajismo en parques infantiles
45200000Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45232452Trabajos de desagüe
45233140Obras viales
45233222Trabajos de pavimentación y asfaltado
45233262Trabajos de construcción de zonas peatonales
45316100Instalación de equipo de alumbrado exterior
Lugar de ejecución: Real, Valencia/València, Comunitat Valenciana
Características: Sin variantes

Criterios de adjudicación4

4 criterios · 50 % precio, 50 % otros automáticos

AutomáticoMayor baja económica50%

AutomáticoReconocimiento del lugar de las obras20%

AutomáticoExperiencia en obras similares15%

AutomáticoPlazo de garantía15%

Requisitos de participación4

4 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibición

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

se acreditará conforme a lo dispuesto en el pliego

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Se acreditará conforme a lo dispuesto en el pliego

Parecidas abiertas ahora

Segunda fase cerramiento fachadas en el frontón municipal de Ador

Alcaldía del Ayuntamiento de Ador

ConstrucciónAdor, Valencia/València, Comunitat Valenciana

cierra27 octhoy

95 mil €sin IVA

Remodelación del parque de la escuela infantil sito en la Plaza de España de Alborache

Alcaldía del Ayuntamiento de Alborache

Mobiliario y equipamientoAlborache, Valencia/València, Comunitat Valenciana

cierra27 octhoy

83 mil €sin IVA

Ejecucion de trabajos de renovación de la señalización horizontal con pintura acrílica blanca y amarilla, en calles del término municipal de Sagunto.

Dirección General Societat Anonima de Gestió Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.

ConstrucciónSagunt, Valencia/València, Comunitat Valenciana

cierra27 octhoy

35 mil €valor estimado

Ver todas

Tramitación y cambios

Evaluación · sin actualizaciones

Fases

Publicada 15 sept 2026
Evaluación
Adjudicación
Ejecución

Publicaciones

15 sept 2026Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Pleno del Ajuntament de Real

Administración localReal, Comunitat Valenciana

10 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
28 may 2026	Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Ayuntamiento de Real	Veolia Servicios Lecam SAU	240 mil €	7,1 %	1
1 abr 2026	Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Casa de la Cultura de Real	Veolia Servicios Lecam SAU	645 mil €	12,1 %	4
1 abr 2026	Contrato de obras de reforma de las infraestructuras existentes destinadas a local social - Bar en el polideportivo de Real	Construmar Xativa SL	223 mil €	0 %	1
3 feb 2026	Contrato de obras de reforma del edificio destinado a usos múltiples dentro del antiguo ayuntamiento de Real	Elecnor Servicios y Proyectos SAU	302 mil €	10 %	4
1 oct 2025	Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Algoder y Colmeners de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.	Becsa SA	727 mil €	23,4 %	4

Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Ayuntamiento de Real Veolia Servicios Lecam SAU
Importe 240 mil € · Baja 7,1 % · Ofertas 1
28 may 2026
Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Casa de la Cultura de Real Veolia Servicios Lecam SAU
Importe 645 mil € · Baja 12,1 % · Ofertas 4
1 abr 2026
Contrato de obras de reforma de las infraestructuras existentes destinadas a local social - Bar en el polideportivo de Real Construmar Xativa SL
Importe 223 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
1 abr 2026
Contrato de obras de reforma del edificio destinado a usos múltiples dentro del antiguo ayuntamiento de Real Elecnor Servicios y Proyectos SAU
Importe 302 mil € · Baja 10 % · Ofertas 4
3 feb 2026
Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Algoder y Colmeners de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.Becsa SA
Importe 727 mil € · Baja 23,4 % · Ofertas 4
1 oct 2025

Todas las adjudicaciones de Pleno del Ajuntament de Real →

Con una cuenta gratuita

Sigue esta licitación: te avisamos cuando cambie de estado o se adjudique.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Pleno del Ajuntament de Real y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

1Consideraciones de tipo medioambiental — La empresa adjudicataria debe designar una persona responsable medioambiental, que será la interlocutora con la Administración para asuntos medioambientales y quien proporcionará información ambiental vinculada con el objeto del contrato

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 10
mediana del presupuesto del sector: 81 mil €; mediana de 225.029 expedientes, contratos menores incluidos

Pleno del Ajuntament de Real acumula 10 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 225.029 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos), la mediana es de 81.353,74 €. Esta convocatoria, con 485.250,00 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Pleno del Ajuntament de Real?

Pleno del Ajuntament de Real acumula 10 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Construcción?

El presupuesto de licitación es de 485.250,00 €. La mediana de 225.029 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos) en Licto es de 81.353,74 €.