Renovacion de la calderería en el deposito de abastecimiento de agua potable de A Vila
Plazo cerrado· resultado no disponible
Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)
Licto no tiene el resultado de esta licitación.
El plazo cerró el 13 ago 2024. Lo normal es que la adjudicación se publique en los 4 meses siguientes; el estado actual está en PLACSP.
- Presupuesto sin IVA
- 57 mil €
- 69 mil € con IVA
- Valor estimado
- 57 mil €
- con prórrogas
Último dato de la fuente: 30 ago 2024
Condiciones de la licitación
- Procedimiento
Obras · Abierto
Tramitación urgenteplazos reducidos
Duración: 3 meses
- Requisitos de acceso
Clasificación exigida: grupo K, subgrupo 8, categoría 1Solvencia: ver PCAP (se abre en una pestaña nueva)
- Garantías
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
- Lotes
Contrato único, sin lotes
- Criterios
40 % precio · 30 % otros automáticos
- Dónde se presenta
PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
Documentos (5)
Acceso libre y gratuito
PCAP
Requisitos, solvencia, criterios y garantías
PPT
Qué hay que hacer y cómo
Objeto del contrato
- Sector
- Construcción
- CPV
- 45232100Obras auxiliares para tuberías de agua45232150Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua45232151Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua
- Lugar de ejecución
- Porto do Son, A Coruña, Galicia
- Características
- Sin variantes
Criterios de adjudicación2
2 criterios · 40 % precio, 30 % otros automáticos
Criterios de adjudicación2
2 criterios · 40 % precio, 30 % otros automáticos
Criterios de evaluación
Requisitos de participación2
2 requisitos · clasificación
Requisitos de participación2
2 requisitos · clasificación
Requisitos generales
Parecidas abiertas ahora
Tramitación y cambios
Evaluación · sin actualizaciones
Tramitación y cambios
Evaluación · sin actualizaciones
Fases
- Publicada 31 jul 2024
- Evaluación
- Adjudicación
- Ejecución
Publicaciones
- 31 jul 2024Anuncio y pliegos publicadosPerfil del Contratante
Órgano de contratación
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son
91 licitaciones en Licto
Adjudicaciones anteriores en este sector
Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45
| Publicada | Contrato | Adjudicataria | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 ago 2026 | Contrato de obras Saneamiento en los lugares de Agrelo y Outeiro. Parroquia de Noal POS+2026 | Excavaciones Dario SL | 65 mil € | 5,5 % | 3 |
| 11 ago 2026 | Contrato de obras Reparación de camiños rurais no lugar de O Loreto Parroquia de Prado. Plan camiños rurais 2026-2027 | Excavaciones Agra Castro SL | 45 mil € | 3,9 % | 2 |
| 7 jul 2026 | Contrato de obras Reposición de servizos e pavimentos en Freixedo, Goiáns POS+ADIC 4/2025 2ªfase | Construccións Fermín Simal SL | 47 mil € | 4,4 % | 2 |
| 1 jun 2026 | Contrato de obras Mellora da capa de rodadura no núcleo de Caamaño. POS+ADIC 2/2025 | Nemesio Ordoñez SA | 44 mil € | 0,1 % | 1 |
| 28 may 2026 | Contrato de obras Mellora da capa de rodadura no núcleo de Cabanela. Parroquia de Noal. POS+ADIC 2/2025 | Nemesio Ordoñez SA | 103 mil € | 0 % | 1 |
- Contrato de obras Saneamiento en los lugares de Agrelo y Outeiro. Parroquia de Noal POS+2026Excavaciones Dario SL
Importe 65 mil € · Baja 5,5 % · Ofertas 3
11 ago 2026
- Contrato de obras Reparación de camiños rurais no lugar de O Loreto Parroquia de Prado. Plan camiños rurais 2026-2027Excavaciones Agra Castro SL
Importe 45 mil € · Baja 3,9 % · Ofertas 2
11 ago 2026
- Contrato de obras Reposición de servizos e pavimentos en Freixedo, Goiáns POS+ADIC 4/2025 2ªfaseConstruccións Fermín Simal SL
Importe 47 mil € · Baja 4,4 % · Ofertas 2
7 jul 2026
- Contrato de obras Mellora da capa de rodadura no núcleo de Caamaño. POS+ADIC 2/2025Nemesio Ordoñez SA
Importe 44 mil € · Baja 0,1 % · Ofertas 1
1 jun 2026
- Contrato de obras Mellora da capa de rodadura no núcleo de Cabanela. Parroquia de Noal. POS+ADIC 2/2025Nemesio Ordoñez SA
Importe 103 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
28 may 2026
Con una cuenta gratuita
- Sigue a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son: te avisamos cuando publique una licitación.
- Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
- Perfil de compra de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son y quién gana en tu sector.
Condiciones del contrato
Requisitos de ejecución
- 3Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral — Cláusula 27. 1) del PCAP
- 6Favorecer la formación en el lugar de trabajo — Cláusula 27.2) del PCAP
- 4Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer — Cláusula 27.3) del PCAP
Este contrato en su contexto
- expedientes del organismo
- 91
- presupuesto típico del organismo
- 74 mil €
- mediana de 89 licitaciones, sin contratos menores
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son acumula 91 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 89 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 73.920,00 €. Esta convocatoria, con 57.268,42 €, queda por debajo de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos expedientes ha publicado Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son?
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son acumula 91 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son?
El presupuesto de licitación es de 57.268,42 €. La mediana de 89 licitaciones de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 73.920,00 €.
Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)
Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.
Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.
Último dato de la fuente: 30 ago 2024 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 11:07 h